WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТА № _

Приобретение материалов

с.Н.Пены « » _200г.

,

именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик (далее - Заказчик), от имени и в

интересах Ракитянского района в соответствии с

_, в лице, с одной стороны, и _, именуемый в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице _, действующего на основании с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Белгородской области, на основании результатов размещения муниципального заказа Ракитянского района путем проведения (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) № _ от «»200 г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по благоустройству далее «Объект») в соответствии с действующими СНиП и в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Проектно-сметная документация на Объект утверждена.

1.3. Генеральный подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по благоустройству Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.4. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Белгородской области Ракитянского района.

Статья 2.Цена контракта.

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _ руб. с учетом НДС который составляет % или _ руб. (или без учета НДС), (и является фиксированной на весь период действия настоящего Контракта) (по объектам, финансируемым в течение года); лимит выделенных средств в текущем году составляет руб. и является фиксированным, остальная сумма контракта индексируется в соответствии с индексом удорожания сметной стоимости строительства, разрабатываемый Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области (по переходящим объектам).




2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 5 (Пять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.

При этом по согласованию с Генеральным подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5 (Пять) процентов такой цены.

2.3. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

Статья 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ.

Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вносится в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

3.2. Общая продолжительность работ по благоустройству, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта составляет _, начало выполнения работ _, окончание выполнения работ.

3.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается после передачи Генеральному подрядчику строительной площадки в соответствии с Актом приемки передачи строительной площадки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Статья 4. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязуется:

4.1. Своевременно заключить договоры с проектной и другими организациями, осуществляющими выполнение работ по настоящему Контракту.

4.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

4.2.1. Проектно-сметную документацию в отношении Объекта со штампом «К производству работ» с необходимыми согласованиями.

Предоставление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

4.2.2. Разрешение на выполнение благоустройства т на весь период Объекта.

4.2.3. Перечень исполнительной документации, необходимой для приемкипередачи Объекта после завершения благоукстройства Объекта.

4.3. Осуществлять контроль и технический надзор за благоустройством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области благоустройства..

4.4. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.





4.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 5. Обязанности Генерального Подрядчика.

Для выполнения полного комплекса работ по благоустройству Объекта в соответствии с настоящим Контрактом Генеральный Подрядчик обязуется:

5.1. До начала благоустройства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ.

5.2. Качественно выполнить все работы по благоустройству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями и совместно с Заказчиком предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии.

5.4. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявление при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет;

- установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.5. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

5.6. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническим условиям.

5.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.8. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.10. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ отведенного земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.

5.11. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией.

5.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.13. Вывезти в течение со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.14. При строительной готовности Объекта в течение 5 (Пяти) дней известить об этом Заказчика.

5.15. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее, чем за 30 дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию.

5.16. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организацией.

5.17. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

5.18. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.

5.19. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ.

5.20. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

5.21. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

5.22. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.23. Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке.

Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.

5.24. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-тидневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту.

5.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества.

Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия уполномоченных органов.

6.2. (ВАРИАНТ 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Заказчиком совместно с Генеральным Подрядчиком.

Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1.

настоящего Контракта составляют протокол разделения поставки материалов и оборудования и график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Сторонами в соответствии с указанным протоколом и графиком.

Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком осуществляет Генеральный подрядчик.

Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя.

Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Генеральный подрядчик немедленно обязан уведомить об этом Заказчика.

После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Генерального подрядчика составляют соответствующий акт.

Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.

Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (Двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку).

(ВАРИАНТ 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Заказчиком.

Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1.

настоящего Контракта составляют график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который являются неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Заказчиком в соответствии с указанным графиком.

Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком осуществляет Генеральный подрядчик.

Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, Генеральный подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя.

Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Генеральный подрядчик немедленно обязан уведомить об этом Заказчика.

После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Генерального подрядчика составляют соответствующий акт.

Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.

Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (Двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку).

(ВАРИАНТ 3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, которые являются неотъемлемым приложением к настоящему Контракту и согласовывает его с Заказчиком.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с указанным графиком).

7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта.

7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.5. Генеральный подрядчик письменно, за 2 (Два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика, актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

7.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генерального подрядчика.

При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

7.8. В случае, внесения Заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально - технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7.9. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

7.11. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком.

7.12. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, Генеральный подрядчик имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период. Продление срока строительства оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

В случае продления срока строительства, Стороны в установленном действующим законодательством порядке предпринимают необходимые действия для заключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка с целью продления срока действия договора арены земельного участка в соответствии с новыми сроками строительства.

7.13. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 30-тидневный срок:

- принимает решение о консервации Объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляет Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов.

8.1. Авансовый платеж по Контракту составляет _% от Цены Контракта. Государственный заказчик осуществляет авансовый платеж в течение банковских дней с момента регистрации настоящего Контракта в реестре контрактов Белгородской области.

8.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно по проценту технической готовности Объекта от твердой договорной цены (если аванс предусмотрен - оставшейся части Цены Контракта) в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.1996 № 129ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.05 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.

8.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Заказчику акты о приемки выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме №КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтностроительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

8.4. Заказчик в течение _ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

8.5. В случае если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 8.3.), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении _ рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

8.6. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой договорной цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство Объекта, в течение банковских дней после подписания Заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период.

Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

8.7. Заказчик не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта.

По результатам приемки Объекта Заказчиком оформляется актом приемки Заказчиком законченного строительством Объекта от Генерального подрядчика.

8.8. Заказчик после приемки объекта от Генерального подрядчика по акту обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив:

- выполнение индивидуального и комплексного опробования инженерно технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, укомплектование объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально - техническими ресурсами.

8.9. Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком предъявляют приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации, включая исполнительную документацию, на инженерные сети, и актом приемки (в четырех экземплярах) и совместно с Заказчиком передают Объект эксплуатирующей организации (под фактическое заселение).

8.10. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение _ рабочих дней с получения справки или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.

8.11. Окончательный расчет (расчет - если выплата аванса и ежемесячная оплата работ не предусмотрена) за выполнение полного комплекса работ по строительству Объекта и их результат производится Заказчиком не позднее календарных дней с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

8.12. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

8.13. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.

8.14. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.15. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту, в частности, предусмотренные пунктом 5.20. настоящего Контракта.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10. настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Генеральным подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинноследственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту.

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется оформить и предоставить Заказчику (банковскую гарантию) или (заключает договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере, указанном в пункте 11.2. настоящего Контракта), (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).

11.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму рублей.

11.3. (ВАРИАНТ 1 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 11.2.

настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии).

(ВАРИАНТ 2: Договор страхования ответственности Генерального подрядчика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Генерального подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования].

[ВАРИАНТ 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 11. настоящего Контракта на следующий счет _.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Государственного подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании].

11.4. В случае продления срока строительства или увеличения стоимости работ по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или (договор страхования ответственности по настоящему Контракту) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

11.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Контракта.

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта приемочной комиссии по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

12.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

12.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в статье 10 настоящего Контракта, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере, _за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

12.7. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

12.8. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

12.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

12.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и итогового заключения на Объект, и охрану строительной площадки до даты её освобождения.

13.2. Генеральный подрядчик заключает договоры на охрану строительной площадки в соответствии с требованиями руководящих документов.

Статья 14. Страхование Объекта строительства 14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму не менее _ рублей.

14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

14.4. При получении суммы страхового возмещения, Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Белгородской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Белгородской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения).

Статья 16. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Едином реестре государственных контрактов. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

16.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

Настоящий Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае задержки генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае систематического нарушения генеральным подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на 1 (один) месяц, либо отставание генеральным подрядчиком от графика производства работ более, чем на 1 (один) месяц;

- при систематическом несоблюдении генеральным подрядчиком требований по качеству работ; выполнение генеральным подрядчиком работ с отступлением от требований проектной документации;

- в случае аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановление ее действия на срок более 3 недель, издание других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих генерального подрядчика прав ведения работ на Объекте;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Генеральным подрядчиком в составе заявки на участие в конкурсе/заявки на участие в аукционе/котировочной заявки;

- в случае установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика;

- в случае, если у Генерального подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Генеральный подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим абзацем.

16.3. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Генерального подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы.

17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

17.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

17.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

17.4. Генеральный подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

17.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области.

17.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего муниципального Контракта.

Статья 18. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон.

муниципальный заказчик ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

 
Похожие работы:

«Annotation Кто из нас не наблюдал с немым восхищением за повадками кошки? Кто не мечтал примерить на себя роскошную шкурку, нарисовать кошачьи глаза и пройтись с кошачьей грацией? Или эффектно свернуться калачиком на кресле, полностью расслабившись и делая вид, что ничего особенного не происходит? Пусть кошка на время, проведенное с этой книгой в руках, станет твоим тотемным животным и талисманом, пусть она провожает тебя от страницы к странице и учит всему, что мы, женщины, растеряли на пути к...»

«Мария Елифёрова ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ МИР ЖИВОТНЫХ Книга V Донецк 2013 Мир животных Книга V УДК 82-43 ББК Ш6(4Рос)6-44 Е 51 Елифёрова М. Н. Е51 ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ. Мир животных. Книга пятая, – Донецк, ЛАНДОН-ХХІ, 2013 – 128 с. ЛЮБОВЬ. Как часто вы задумываетесь о ней.? Как часто грезите о Любви? Как часто представляете себя освещёнными и согретыми ею? Как часто вы чувствуете себя её ребёнком: её любимым, долгожданным и трепетным ребёнком? Ребёнком,...»

«Трефилов Дмитрий Мастера иллюзий или реальные инструменты управления собственной жизнью Мастера Иллюзий или Реальные Инструменты Управления Собственной Жизнью http://www.for-real-man.info – Информационный портал для Настоящих мужчин. А 1 также для всех тех, кто твердо решил стать Настоящим мужчиной Трефилов Дмитрий Мастера иллюзий или реальные инструменты управления собственной жизнью Содержание Мастер иллюзий Рассказ о том, как знания могут ограничивать нас 1 в развитии. Об убеждениях,...»

«Руководство пользователя PRO-3600Ru Лазер-радар-детектор PRO-3600Ru Уважаемый пользователь продукции компании Whistler, Компания Whistler создала высокопроизводительную приемную антенну и включила ее в состав данного прибора в качестве отдельного модуля. Это новая модель сочетает в себе не только последние технологии, которые компания Whistler успешно использовала ранее, но и ряд решений позволяющих расширить функционал прибора. Pro-3600Ru легко устанавливается и обладает такими качествами, как...»

«Л. Броуди Начальный курс программирования на языке ФО Л. Броуди Начальный курс программирования на языке ФОРТ Table of Contents Л. Броуди НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ ФОРТ ОГЛАВЛЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА КОРОТКО О КНИГЕ ВВЕДЕНИЕ ЧТО ТАКОЕ МАШИННЫЙ ЯЗЫК? (ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ) Глава 1.ОСНОВЫ ФОРТА ЖИВОЙ ЯЗЫК ДИАЛОГ СЛОВАРЬ КАК ПРАВИЛЬНО ОБЪЯСНЯТЬСЯ НА ФОРТЕ? ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ И ПЕРИОД КОМПИЛЯЦИИ СТЕК — РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ...»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО “ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ” ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ Сборник научных трудов Выпуск 4 (60) 2009 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского Харьковский авиационный институт ISSN 1818-8052 ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 4(60) октябрь – декабрь СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Издается с января...»

«ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА ОТДЕЛ БИБЛИОТЕЧНОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСК 1(3) 2006 ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА ОТДЕЛ БИБЛИОТЕЧНОГО РАЗВИТИЯ В ы п у ск 1 ( 3 ) ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТОМСК – 2006 Лучший сценарий года 1 (3) Праздничный календарь 2 ББК 78.381 УДК 028.8 Л 87 Редколлегия: Барабанщикова Н. М., директор ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Паулкина Н. Г., зам. директора ТОУНБ им. А.С. Пушкина по научной и библиотечной...»

«СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Предисловие к русскому изданию. Введение.. Глава 1. Цепочки поставки: принципы и практика. Что такое цепочка поставки?. Количество товара. Выявление и управление критическими контрольными точками..11 Идентификация продукции. Разделение продукции. Документирование продукции и отчетность Управление персоналом. Создание соответствующей системы контроля цепочки поставки. Внедрение системы контроля цепочки поставки Глава 2. Пользователи: цели и требования. Лесная служба....»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ channel one russia Cоциальный (нефинансовый) отчет ПЕРВЫЙ КАНАЛ channel one russia Акционерное общество Открытое акционерное общество Первый канал (ранее – ЗАО ОРТ, ОГРН 1027700222330), расположенное по адресу: улица Академика Королева, д. 19, Москва, 127427, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 2133 от 29.11.1994 г. О совершенствовании эксплуатации первого частотного канала телевидения и сети его распространения и руководствуется в своей деятельности...»

«ЕКАТЕРИНА ДЕ ГУК ДОХЕРТИ СЕРДЦЕ БОГОРОДИЦЫ Перевод с английского Альвины Воропаевой Москва, 2004 Обработка английского издания Мириам Стульберг Редактор Анна Годинер © Дом Мадонны, 2004 Текст печатается по изданию: Bogoroditza, 2nd ed 2001 Catherine de Hueck Doherty (Kolyschkine) Madonna House Publications, Combermere, Ontario, Canada © online edition, Madonna House Publications August, 2008 2 ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ В последние годы жизни Екатерина горела желанием написать книгу о...»

«Правдин И.Ф. Рассказ о жизни рыб Петрозаводск 1965 Правдин И.Ф. Рассказ о жизни рыб. Петрозаводск, 1965. Издание второе. Пытливому и любящему природу юношеству посвящает эту книгу автор Введение Каждый раз, когда я начинаю думать о рыбах, предо мной встает длинная вереница разнообразных картин. Спокойно дремлющая на дне неглубокой реки зеленоватая щука и взбирающаяся на деревья ползун-рыба. Медленно передвигающееся стадо сазанов и несущаяся над морской водой стайка летучих рыб. Оживленная игра...»

«в номере АЛЕКСАНДР w w w.ek smo.ru ЭВА ХАНСЕН НОВЫЙ РОМАН МЯСНИКОВ: ЦВЕТ БОЛИ – ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА О ЧЕМ МОЛЧИТ КРАСНЫЙ БЭТМАН АПОЛЛО! МИНЗДРАВ! 03 МАРТ 2013 3 МАРТ журна л распр ос траняется бесплатно АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОДЕРЖАНИЕ ДИСТРИБУЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ Новос ти изд ательс тва Т ОРГОВЫЙ Д ОМ ЭКСМО ФИ ЛИА Л ЭКСМО Ведущие проек ты изд ательс тва В РОС Т ОВЕ-НА-Д ОН У 142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 344091, Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д.243 А К лассическ а я и...»

«Научно-практическое издание Клинические рекомендации. Пульмонология Под редакцией А.Г. Чучалина СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Участники издания Методология создания и программа обеспечения качества. ix Список сокращений Исследование респираторной функции Одышка Внебольничная пневмония Идиопатический лёгочный фиброз Лёгочная артериальная гипертензия Обострение бронхиальной астмы Острый бронхит Пневмоторакс Саркоидоз Хроническая обструктивная болезнь лёгких Предметный указатель Уважаемые коллеги!...»

«оСновы приготовления на гриле осНоВы ПРИгоТоВлеНИя На гРИле Гриль стал настолько популярен в последние годы, что сегодня сложно найти человека, который никогда не готовил бы блюда гриль и даже их не пробовал. Практически у каждого есть опыт знакомства с грилем. И все же настоящего профессионала от любителя отличает понимание основных принципов приготовления на гриле. Эта глава построена в форме ответов на самые распространенные вопросы, которые задают слушатели на моих мастер-классах по...»

«Древний Египет и установление поэтических знаков 1 Д. Иоффе АМСТЕРДАМ – СЕНТ ДЖОНС Как известно, в своей первопроходческой работе, посвященной уяснению роли Древнего Египта у Хлебникова и Хармса, Вяч. Вс. Иванов наметил основные узлы исследовательского отношения к этому непростому вопросу, выходящему за рамки привычной компаративистики. Развивая соображения Хенрика Барана, введшего в научный обиход “египтологическую” топику в отношении Хлебникова (его знакомство с Баллодом), 2 Вяч. Вс. Иванов...»

«Виталий Морозов Так и было Роман-хроника Петрозаводск 2006 Содержание Предисловие.. 3 Посвящение... 6 Книга 1. До войны.. 7 Часть 1. Хутор Алешня.. 8 Часть 2. Бабушкин хутор.. 26 Часть 3. Деревня Понизовье.. 50 2 ПРЕДИСЛОВИЕ В ящиках моего письменного стола лежат папки с тетрадями, блокнотами, записными книжками. Много папок, а еще больше тетрадей, исписанных мелким почерком за последние тридцать лет. Здесь нет портретов знаменитых людей, нет описаний эпохальных событий. Впрочем, тут...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) (11) (13) RU 2 515 727 C2 (51) МПК B01J 37/025 (2006.01) B01J 37/08 (2006.01) B01D 53/94 (2006.01) B01J 21/04 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 2010137308/04, 09.09.2010 (21)(22) Заявка: (72) Автор(ы): Черноиванов Вячеслав Иванович (RU), (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Мазалов Юрий Александрович (RU), 09.09. Меренов Александр Владимирович (RU), Берш Александр Валентинович (RU),...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ Об охране окружающей среды (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 24 июня, 14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 27 декабря 2009 г., 29 декабря 2010 г.) Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года Глава I. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2....»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ГОНОРЕИ Сборник стандартных операционных процедур (СОП № 003 / 04 ГОН, СОП № 004 / 04 ГОН, СОП № 005 / 04 ГОН) Москва, 2008 г. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ _ СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ...»

«ИНТУИЦИЯ ПРОТИВ ЛОГИКИ? Следовательно, истина добывается не Знать, не осознавая только на пути строгих умозаключений, под Мы подошли, быть может, к самому таин властных логике, но и каким то иным обра ственному из парадоксов, сопровождающих зом. Каким же? научное творчество. Особую роль тут играют внелогические ме Как явствует из предыдущего, развитие на ханизмы научного поиска: угадывание, пси уки есть смена парадигм, смена резко разли хологическая догадка, наитие и прочие акты чающихся...»





Загрузка...



 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.