WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению конкурса на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и ...»

-- [ Страница 1 ] --

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Московская междугородная

телефонная станция № 9»

Ю. Т. Кукушкин

«_» сентября 2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению конкурса на право заключения договора

на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и

инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9»

по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9» (ОАО «ММТС-9») Москва 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Предмет и Общий порядок проведения конкурса

1.1. Требования к Участникам конкурса

1.2. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора

2. Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в конкурсе

3. Предоставление конкурсной документации и разъяснение ее положений

4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию........ 5. Отказ от проведения конкурса

6. Подготовка заявки на участие в конкурсе

7. Требования к выполнению работ

8. Подача заявок на участие в конкурсе

9. Изменения заявок на участие в конкурсе

10. Отзыв заявок на участие в конкурсе

11. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

12. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

13. Порядок вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

15. Порядок оценки и сопоставления заявок

16. Порядок заключения договора

17. Обеспечение исполнения договора

18. Права и обязанности победителя конкурса





20. Обжалование результатов конкурса

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ........... ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА 3

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

ФОРМА 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ФОРМА 6

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Технические требования

2. Особые условия

Приложение 1 к разделу V «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Предмет и Общий порядок проведения конкурса Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Положением «Об организации работ по выбору поставщиков, подрядчиков и исполнителей для приобретения товаров, работ и услуг для финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММТС-9», утвержденным Генеральным директором ОАО «ММТС-9» 16.07.2010 года.

Заказчик:

- Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9».

Заказчик проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 6-10 части II «Информационная карта конкурса», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

Предмет конкурса: конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г. Москва, ул.

Бутлерова, д.7 (далее «TeleHouse ММТС-9»).

Место, условия и сроки выполнения работ указаны в части II «Информационная карта конкурса».

Начальная (максимальная) цена Начальная (максимальная) цена лота указана в извещении о проведении конкурса и пункте 7 раздела II «Информационная карта конкурса».

Источник финансирования договора и порядок оплаты Заказчик направляет собственные средства на финансирование договора (пункт 9 части II «Информационная карта конкурса»).

Порядок оплаты за выполненные работы указан в пункте 10 части II «Информационная карта конкурса».

- непроведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;





- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике конкурса;

- наличие собственного свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на право выполнения функций генерального проектировщика при привлечении субподрядчиков;

- наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества;

- наличие необходимой профессиональной (в том числе, технической) квалификации;

- наличие финансовых, трудовых и/или материальных ресурсов для исполнения договора;

- наличие у Участника опыта, в том числе, опыта проектирования ЦОД (не менее проектов);

- наличие профессионального опыта работы и истории деятельности в области выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг не менее 10 лет.

1.2. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в конкурсе 2.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник конкурса не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

2.1.1. непредставления Участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике конкурса;

2.1.2. несоответствия требованиям, указанным в п. 11 части II. «Информационной карте конкурса»;

2.1.3. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену лота.

2.2. Заказчик, Конкурсная комиссия отстраняет Участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

2.2.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;

2.2.2. установления факта проведения ликвидации в отношении Участника конкурса юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника конкурса - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.2.3. установления факта приостановления деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2.4. установления факта наличия у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период, при условии, что Участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае установления фактов несоответствия Участника конкурса требованиям, установленным в «Информационной карте конкурса», такой Участник отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения, а в случае признания Участника победителем конкурса, договор с таким Участником не заключается.

3. Предоставление конкурсной документации и разъяснение ее положений 3.1.Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.

3.2. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником конкурса не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.1.

3.3. Любой Участник конкурса вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в пункте 1. части II «Информационная карта конкурса» как адрес Заказчика.

3.4. Дата начала и окончания срока предоставления Участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 11. части II. «Информационная карта конкурса».

4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную 4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

4.2. При принятии решения в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

4.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.4. При принятии решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения в течение одного дня размещаются на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru Заказчиком и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем Участникам конкурса, которым конкурсная документация была предоставлена в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

4.5. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с сайта ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru.

4.6. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

5.1. Заказчик, разместивший на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса на любой стадии проведения конкурса. При этом, Участник конкурса принимает данное условие и обязуется не предъявлять каких бы то ни было претензий к Заказчику.

5.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru и путем направления письменного уведомления в адрес Участника конкурса.

5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес Участника конкурса) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

6.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

6.1.1. Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Формы 2 части III «Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса». Участник конкурса может подать заявку по определенному лоту или по всем лотам одновременно. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

При подаче заявок на несколько лотов:

заявка на участие в конкурсе, указанная в пункте 13 подпункте 1 части II «Информационная карта конкурса», подается по каждому лоту;

допускается предоставление одного комплекта документов, указанного в пункте 14 подпункте 2 части II «Информационная карта конкурса», по всем лотам.

6.1.2. При описании условий и предложений Участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не установлено в конкурсной документации.

6.1.3. Сведения, которые содержатся в заявках Участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.

6.1.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица Участника конкурса - юридического лица.

6.1.5. При нумерации страниц заявки на участие в конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

6.1.6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации.

6.1.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

6.1.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма 1 части III «Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса»).

6.1.9. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

6.1.10. Все документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

6.1.11. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемыми в письменной форме:

6.1.11.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в конкурсе на право заключения договоров на выполнение следующих ремонтных работ:

Лот № _(Указывается номер и наименование лота)»

Участник конкурса имеет право подать заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота или всех лотов одновременно.

6.1.11.2. Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

6.1.11.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

6.1.12. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований пункта 6.1.11.1.,6.1.11.3., Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

6.1.13. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных Участниками конкурса заявок, а также опоздавших заявок на участие в конкурсе.

6.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

6.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники конкурса и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

6.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

6.2.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

6.2.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

6.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

6.3. Валюта заявки на участие в конкурсе.

6.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

6.3.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

6.3.3. Цена Договора должна включать в себя компенсацию всех расходов, связанных с исполнением Договора без учета НДС.

6.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

6.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в конкурсной документации.

6.4.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в конкурсной документации, Участник конкурса не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

6.4.3. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм может быть расценено Конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

6.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

6.5. Подготовка коммерческого предложения.

6.5.1. Участник размещения заказа должен подготовить и представить коммерческое предложение по Форме 4 части III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа» и в соответствии с требованиями, установленными в настоящей конкурсной документации.

Предложение по цене договора должно отвечать требованиям, приведенным в «Информационной карте конкурса», предъявляемым к предложениям о цене договора.

Цена договора, предлагаемая Участником конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену лота, указанную в п. 7 «Информационной карты конкурса». В случае превышения цены договора, указанной в заявке и предлагаемой Участником конкурса, начальной (максимальной) цены лота, указанной в п. 7 «Информационной карты конкурса», заявка будет рассматриваться, как не соответствующая требованиям конкурсной документации, и в отношении такого участника будет принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе.

6.5.2. Цена договора, предлагаемая Участником конкурса, должна оставаться неизменной в течение всего срока действия договора.

7.1. Требования к выполнению работ Участниками конкурса, их количественные и качественные характеристики описаны в части IV. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».

8.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:

8.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются Участниками конкурса в порядке и сроки, указанные в п. 13 части II «Информационной карты конкурса».

8.1.2. Участники конкурса имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не позже времени, указанного в извещении о проведении конкурса.

8.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в конкурсной документации. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день размещения на сайте ОАО «ММТС-9» www.mmts9.ru извещения о проведении конкурса.

8.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, Участник конкурса самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки Заказчику с соблюдением необходимых сроков.

8.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика и маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике конкурса, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника конкурса, не допускается.

8.1.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать дату, время, способ подачи, индивидуальный код, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Заказчика.

8.1.7. По требованию Участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени е получения.

8.1.8. Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

9.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

9.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

9.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9». Номер индивидуального кода ».

9.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 9.3.1.

9.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

9.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

9.3.5. Участники конкурса имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не позже времени, указанного в извещении о проведении конкурса.

9.3.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

9.3.8. Участникам конкурса, подавшим изменения заявок на участие в конкурсе, Заказчик, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе.

Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

9.3.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

10.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

10.2.1. Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, дата, время, способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

10.2.2. уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника конкурса.

10.2.3. до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

10.2.4. если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери.

10.3. Участники конкурса имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.

10.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

10.5. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе Заказчик сравнивает индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес Участника конкурса) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

10.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

11. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 11.1. Полученные после окончания установленного срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес Участника конкурса), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам конкурса.

12.1. Обеспечение заявок на участие в конкурсе не требуется (п. 15 части II «Информационной карты конкурса»).

13. Порядок вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 13.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе (далее также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия).

13.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе, при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

13.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

13.3.1. наименование и почтовый адрес каждого Участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

13.3.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

13.3.3. условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

13.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

14.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников конкурса требованиям, установленным в соответствии с конкурсной документации.

14.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата и место установлено в п. 17 части II «Информационной карты конкурса».

14.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

14.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника конкурса к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

15.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленных в конкурсной документации, для каждого лота отдельно.

15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно Конкурсной комиссией.

15.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

15.4. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации.

15.5. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

1) цена договора;

2) срок выполнения работ;

3) качество работ;

4) квалификация и опыт участника конкурса.

15.6. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

15.7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

15.8. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

15.9. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора.

Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

15.10. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле:

где Rцi, Rcpi, Rкфi, Rквi - рейтинг соответствующего критерия i-го участника.

15.11. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок.

15.11.1. Оценка заявок по критерию «Цена договора».

Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена договора» в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена лота.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

RЦi Бцi – кол-во набранных баллов i-й заявки по указанному критерию Vц –вес критерия «Цена договора»

Цmаx – начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу работы, услуги, установленных в документации).

Цi– предложение о цене договора i-го участника запроса предложений, рублей с НДС.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение участника с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу работы, услуги).

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

15.11.2. Оценка заявок по критерию «Сроки выполнения работ».

Для оценки заявок по критерию «Сроки выполнения работ» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Сроки выполнения работ», определяется по формуле:

где Бсрi – кол-во набранных баллов i-й заявки по критерию «Сроки выполнения работ»

Vср – вес критерия «Сроки выполнения работ»;

C перk – максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки;

C перk – минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки;

C перk – предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки.

Максимальные и минимальные сроки выполнения работ (этапов) указаны в п. Информационной карты.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Сроки выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Лучшим условием исполнения договора по критерию «Сроки выполнения работ»

признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки.

При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству участника запроса предложений.

Оценка производится на основании представленных предложений о качестве и иных предложений об условиях исполнения договора и представленных документов (копий документов).

15.11.3. Оценка заявок по критерию «Качество выполнения работ».

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество выполнения работ», определяется по формуле:

Vкф - вес критерия «Качество выполнения работ»;

Бкфi – значение в баллах (среднеарифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по критерию (показателю) в 100 баллов.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

15.11.4. Оценка заявок по критерию «Квалификация и опыт Участника конкурса».

Для оценки заявок по критерию «Квалификация и опыт Участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация и опыт Участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация и опыт Участника конкурса», определяется по формуле:

Vкв - вес критерия «Квалификация и опыт Участника конкурса»

Бквi – значение в баллах (среднеарифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация и опыт Участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Квалификация и опыт Участника конкурса»

наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по сочетанию квалификационных характеристик Участника конкурса.

15.12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости.

15.13. Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

15.14. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр Протокола.

16.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену лота, указанную в извещении о проведении конкурса.

16.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью договор и вернуть его Заказчику в срок, установленный в конкурсной документации.

16.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный в конкурсной документации, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

16.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 16.3., Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Заказчик обязан заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в пункте 16.1. При этом заключение договора для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

17.1. Заказчиком не установлено требование обеспечения исполнения договора (п. части II «Информационной карты конкурса»).

18.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации.

18.2. Участник конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

19.1. Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от проведения конкурса на любой его стадии и отказаться от заключения договора. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком на сайте ОАО «ММТС-9»

www.mmts9.ru и путем письменного уведомления в адрес Участника конкурса.

19.2. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса в случае установления факта:

19.2.1. проведения ликвидации Участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участников конкурса - юридических лиц банкротами и об открытии конкурсного производства;

19.2.2. приостановление деятельности Участника конкурса - юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

19.2.3. предоставления Участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 14 части II «Информационной карты конкурса»;

19.2.4. нахождения имущества Участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

19.2.5. наличия у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3. В случае перемены Заказчика по договору, права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

20.1. Действия (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы Участника конкурса.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В «Информационной карте конкурса» содержится информация для данного конкурса, которая уточняет конкретные условия и дополняет положения «Общих условий проведения конкурса».

В случае противоречия между положениями «Общих условий проведения конкурса» и положениями «Информационной карты конкурса» последнее имеет преобладающую силу.

п/п Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9», Адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. Телефон/факс: (499) 743-00- Адрес электронной почты: sekretar@mmts9.ru Контактное лицо: Ушмайкин Константин Эдуардович Предмет конкурса: Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г.Москва, ул. Бутлерова, д.7 (далее «TeleHouse ММТС-9»).

Предоставление конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения заявления ОАО «ММТС-9», поданного в письменной форме по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7. В рабочие дни с 8.30 до 17.15 (пятница - до 16.00) по московскому времени.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации: оплата не взимается Размещение конкурсной документации: на сайте www.mmts9.ru п/п Предмет договора:

Работы по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженернотехнических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу:

117485, г.Москва, ул. Бутлерова, д.7.

Адрес места выполнения работ: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7.

Срок выполнения работ: месяц – с 12 октября по 28 декабря 2012 года.

Начальная (максимальная) цена:

Лот №1: 198 000 000 (Сто девяносто восемь миллионов) руб.

Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора, и включает в себя НДС 18%.

Сроки и место волнения работ:

Сроки выполнения работ определяются в календарных днях.

Минимальный срок – 120 дней. Максимальный срок – 180 дней.

Работы должны быть выполнены по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. Источник финансирования: Собственные средства ОАО «ММТС-9»

Порядок оплаты услуг: Аванс 30% стоимости работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 10.

даты выставленного Исполнителем счета, текущие оплаты производятся Заказчиком на основании передаваемых Подрядчиком подписанных сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3, счетов-фактур. Счета оформляются на указанные в актах КС-2, справках КС-3 и счетахфактурах суммы за вычетом гарантийного удержания 10% и ранее выплаченного аванса.

Требования к Участникам конкурса:

11.

­ непроведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

­ неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

­ отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

­ отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике конкурса;

­ наличие собственного свидетельства СРО о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на право выполнения функций генерального проектировщика при привлечении субподрядчиков;

­ наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества;

­ наличие необходимой профессиональной (в том числе, технической) квалификации;

­ наличие финансовых, трудовых и/или материальных ресурсов для исполнения ­ наличие у Претендента опыта, в том числе, опыта проектирования ЦОД (не менее ­ наличие профессионального опыта работы и истории деятельности в области выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг не менее 10 лет.

Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации:

12.

5 октября 2012 года;

Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации:

15 октября 2012 года.

п/п Место подачи заявок на участие в конкурсе: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7.

13.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 22 октября 2012 года в 12 часов по московскому времени.

14.

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная по форме в соответствии с требованиями конкурсной документации «Подготовка заявки на участие в конкурсе» и в соответствии с формами документов, установленными частью III «Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса», с Приложениями:

Приложение № 1 «Анкета претендента на участие в конкурсе» (Форма 3 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками»);

Приложение № 2 «Сводная таблица стоимости работ» (Форма 4 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками»);

Приложение № 3 «Техническое предложение» (Форма 5 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками»);

Приложение № 4 Квалификация участника конкурса (Форма 6 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками»).

2. Сведения и документы об Участнике конкурса, подавшем такую заявку, включая:

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона - указываются Участком конкурса в форме «Заявка на участие в конкурсе» (Форма 2 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками конкурса»);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса;

копии учредительных документов Участника;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени свидетельство саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;

документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям п. Информационной карты;

документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса: рекомендательные письма и положительные отзывы о работе Участника конкурса;

ознакомительная информация об Участнике конкурса: рекламные буклеты, проспекты, другие документы на усмотрение Участника конкурса.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: Не требуется 15.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

16.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 12 часов по московскому времени 24 октября 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 24 октября 2012 года.

Место подведения итогов конкурса: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 18.

Дата подведения итогов конкурса: 26 октября 2012 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

19.

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки п/п по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле:

Ri=Rцi + Rcpi + Rкфi +Rквi, где Rцi, Rcpi, Rкфi, Rквi - рейтинг соответствующего критерия i-го участника.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам.

Бцi – кол-во набранных баллов i-й заявки по указанному критерию Vц –вес критерия «Цена договора»

Цmаx – начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу работы, услуги, установленных в документации).

Цi– предложение о цене договора i-го участника запроса предложений, руб. с НДС.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение участника с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу работы, Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Сроки выполнения работ», определяется Бсрi – кол-во набранных баллов i-й заявки по критерию «Сроки выполнения работ»

Vср – вес критерия «Сроки выполнения работ»

C перk – максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки;

C перk – минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки;

C перk – предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки.

Максимальные и минимальные сроки выполнения работ (этапов) указаны в п. Информационной карты.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Сроки выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Лучшим условием исполнения договора по критерию «Сроки выполнения работ»

признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки.

п/п Rкфi =(Бкфi1 + Бкфi2 + ……..Бкфiк) x Vкф, где Vкф - вес критерия «Качество работ»

Бкфi – значение в баллах (среднеарифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по критерию (показателю).

Перечень показателей по критерию "качество работ" приведен в Таблице №1.

техническому заданию с описанием конкретных разделов.

Приведены концептуальные решения построения систем холодо- и энергоснабжения с оценкой коэффициента энергоэффективности PUE Приведено описание концептуальных решений и подходов к созданию TeleHouse ММТС-9 в целом.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость, Vкф.

При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству участника запроса предложений.

Оценка производится на основании представленных предложений о качестве и иных предложений об условиях исполнения договора и представленных документов (копий документов).

Квалификация и опыт Участника конкурса (Vкв - 30%) Rквi =(Бквi1 + Бквi2 + ……..Бквiк) x Vкв, где Vкв - вес критерия «Квалификация и опыт Участника конкурса»

Бквi – значение в баллах (среднеарифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений kму показателю, где k - количество установленных показателей Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Перечень показателей по критерию "Квалификация и опыт Участника конкурса" приведен в Таблице №2.

Таблица № 2. Перечень показателей по критерию «Квалификация и Кол-во Приведен состав команды Участника конкурса для выполнения работ и услуг, с указанием информации о членах команды, достаточный для п/п выполнения работ (услуг) по предмету конкурса.

Наличие опыта работ в качестве генерального проектировщика ЦОД мощностью более 20 МВА Наличие у Претендента опыта согласования проектов ЦОД мощностью не менее 20 МВА в контролирующих организациях.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация и опыт Участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость Vкв.

При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с Участника с лучшим предложением по квалификации и опыту в части предмета настоящего конкурса.

Привлечение субподрядчиков, соисполнителей:

20.

Привлечение субподрядчиков и соисполнителей может осуществляться только по согласованию с Заказчиком. Документы на субподрядчиков, соисполнителей представляются в независимости от объема работ по договору, которые ими будут выполнять, в той части работ, на которые они будут привлекаться.

Обеспечение исполнения договора: Не требуется 21.

Особые условия: Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться 22.

от проведения конкурса на любой его стадии и отказаться от заключения договора путем письменного уведомления в адрес Участника конкурса. Участник конкурса принимает данное условие и обязуется не предъявлять каких бы то ни было претензий к Заказчику.

Срок подписания проекта договора победителем конкурса: проект договора должен 23.

быть подписан победителем конкурса не позднее 5 календарных дней с момента передачи победителю конкурса проекта договора.

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Опись документов, представляемых для участия в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г.Москва, ул. Бутлерова, д.7.

Настоящим _ (наименование Участника) подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г.Москва, ул. Бутлерова, д.7, направляются ниже перечисленные документы.

Наименование документов Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками конкурса»), в том числе следующие приложения:

Приложение № 1 «Финансовое предложение - Сводная таблица стоимости работ» (Форма 3 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками») Приложение № 2 «Предложение о сроке предоставления гарантий качества работ» (Форма 4 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками») Приложение № 3 «Квалификация Участника конкурса»

(Форма 5 части III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками») юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте www.mmts9.ru извещения о проведении конкурса.

Копии учредительных документов.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника.

Копия свидетельства саморегулируемой организации, Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса: рекомендательные письма и положительные отзывы о работе Участника конкурса.

Ознакомительная информация об Участнике конкурса:

10.

рекламные буклеты, проспекты, презентации и пр.

Другие документы (далее указываются все другие 11.

документы, прикладываемые по усмотрению Участника).

Участник конкурса / уполномоченный представитель (подпись) (должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке Участника конкурса (по возможности) Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, Изучив конкурсную документацию, _ (указать полное наименование Участника) в лице (указать должность, Фамилию Имя Отчество) выражает свое желание участвовать в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г.Москва, ул. Бутлерова, д.7, в соответствии с упомянутой конкурсной документацией.

В случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией как наилучшие и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер или в случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией лучшими после предложений победителя конкурса, и нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, или мы будем признаны единственным Участником конкурса, или мы будем Участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, и наша заявка на участие в конкурсе будет признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, обязуемся заключить договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, представленным в заявке на участие в конкурсе.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки на участие в конкурсе надлежащим образом выполнить условия указанного договора.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до завершения процедуры проведения настоящего конкурса. Эта заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

Настоящим подтверждаем, что:

- мы не признаны несостоятельным (банкротом), не находимся в процессе ликвидации;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

- размер нашей задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

В случае принятия нашей заявки для заключения договора, до подготовки и оформления официального договора настоящая заявка на участие в конкурсе будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются предусмотренные формы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Открытый запрос предложений на право заключения договора на _

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Претендент на участие в конкурсе: Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие в конкурсе – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) Организационно-правовая форма Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица Виды деятельности Срок деятельности (с учетом правопреемственности) ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Адрес местонахождения (страна, адрес) Почтовый адрес (страна, адрес) Фактическое местоположение 10.

Телефоны (с указанием кода города) 11.

Факс (с указанием кода города) 12.

Адрес электронной почты 13.

Филиалы: перечислить наименования и почтовые 14.

Размер уставного капитала 15.

Стоимость основных фондов (по балансу последнего 16.

завершенного периода) Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента в банке, телефоны 17.

банка, прочие банковские реквизиты) Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе предложений, имеющего право подписи согласно 18.

учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона Орган управления претендента на участие в запросе предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки Ф.И.О. уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, электронной почты (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего) Инструкции по заполнению 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в конкурсе.

2. Претендент на участие в конкурсе приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета.

3. Претендент на участие в конкурсе указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в конкурсе для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная претендентом на участие в конкурсе анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

Претендент на участие в конкурсе: Приложение: Сводная таблица стоимости работ на листах _ _ (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего) Инструкции по заполнению 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом.

2. Претендент указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данный документ 3. Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Претендент указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ, и прикладывает к ней Сводный сметный расчет на выполнение работ.

4. Допускается вводить в таблицу дополнительные позиции.

5. В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм Заказчик оставляет за собой право с письменного согласия Претендента пересчитать общую сумму.

6. Согласие с условиями Договора. (Претендент должен подтвердить свое согласие с условиями Договора, а в случае наличия существенных разногласий по отдельным статьям Договора, приложить к Коммерческому предложению подписанный протокол разногласий. Наличие существенных разногласий с условиями Договора может являться основанием для отклонения конкурсного предложения Претендента.

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Претендент на участие в конкурсе: _ _ (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего) Инструкции по заполнению 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе предложений.

2. Претендент на участие в конкурсе приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.

3. Претендент на участие в конкурсе указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа технического предложения.

5. Технико-коммерческое предложение претендента на участие в конкурсе, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать, как минимум Предложение по тому, каким должен быть TeleHouse ММТС-9, с указанием основных требований к зданию и оборудованию, с описанием концептуальных решений и подходов к созданию TeleHouse ММТС-9, другую информацию на усмотрение Претендента.

6. Претендент на участие в конкурсе в данной форме должен представить таблицу соответствия своего технического предложения основным техническим требованиям, приведенным в разделе V настоящей документации, включая приложения, в соответствии с приведенной формой:

Пояснения: необходимые пояснения;

Ссылки на номер пункта материалов заявки претендента на В таблице соответствия должны быть перечислены только основные параметры, влияющие на качественные и количественные характеристики технического предложения Претендента.

Если Претендент считает нужным указать существенные отличия предлагаемых им технических решений от настоящих технических требований, то он вправе внести эти отличия в таблицу соответствия, в обязательном порядке указав в графе: «№ п.п. ТТ» :

ссылку на соответствующий раздел Технических требований или Технического задания.

Наличие заполненной Таблицы соответствия является существенным условием оценки технического предложения Претендента по критерию «Качество работ».

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Претендент на участие в запросе предложений: Наличие опыта выполнения работ:

Да (указать количество лет и перечень организаций)/ Нет - опыт проектирования ЦОД (не менее 10 проектов);

- опыт работы и истории деятельности в области выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг не менее 10 лет;

- опыт работы в качестве генерального проектировщика ЦОД мощностью более 20 МВА;

- опыт согласования проектов ЦОД мощностью не менее 20 МВА в контролирующих организациях.

- сведения о наличии необходимого штата сотрудников, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией (планируемая позиция, квалификация (с обязательным приложением копий сертификатов и других аналогичных документов), опыт работы (с указанием перечня выполненных проектов по созданию центров обработки данных по годам), стаж работы у потенциального участника.);

Приложение: документы, подтверждающие квалификацию и выполнение работ.

_ _ (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по проектированию Комплекса архитектурно-строительных и инженерно-технических решений общих и технических помещений ОАО «ММТС-9» по именуемое в _, действующего на, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании _, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от _ 20 г. № (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору) разработать техническую документацию, перечень и количество которой определен в Техническом задании (п.8 Приложения №1 к Договору), (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик от своего имени и за свой счет обязуется заключить договор с ГАУ «МосГосЭкспертиза» (Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее – Экспертная организация), а также совершить иные необходимые действия для организации проведения экспертизы и получения положительного экспертного заключения по разработанной технической документации (далее - Услуги).

2.1. Стоимость Работ и Услуг в соответствии со Сметой (Приложение №2 к Договору), составляет _ () рублей, включая НДС (18%) – _ () рублей.

2.1.1. Стоимость Услуг включает в себя денежную сумму, выплачиваемую Экспертной организации.

2.1.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% стоимости Договора, что составляет (_) рублей, включая НДС-18%, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на уплаченный ему аванс не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения аванса. Счет-фактура должен содержать реквизиты Договора и наименование Работ/Услуг, за которые осуществлена предоплата.

2.4. Оплата за фактически выполненные Работы/Услуги производится этапами на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных Услуг), в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета и счета-фактуры. Количество и стоимость этапов указаны в Смете (Приложение №2 к Договору).

3.1. Срок выполнения Работ определяется в соответствии с графиком выполнения обязательств (Приложение №3 к Договору).

3.2. Срок проведения государственной экспертизы разработанной технической документации не должен превышать сроков, установленных для проведения экспертизы нормативно правовыми актами Российской Федерации, и определяется договором на проведение экспертизы, заключенным Подрядчиком с Экспертной организацией.

3.3.Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания Работ на соответствующий период.

3.4. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по письменному согласованию с Заказчиком.

4.1. Обязательства Заказчика 4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ и оказанных Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Принять качественно выполненные Работы и оказанные Услуги.

4.1.3. В случае возникновения необходимости внесения изменений в задание на проектирование, незамедлительно по факсу и письмом уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения Работ до согласования Сторонами изменений к заданию на проектирование.

4.1.4. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на обследуемые объекты для выполнения изыскательских Работ и согласовать акт обследования по форме, указанной в Приложении №4 к Договору.

4.2. Обязательства Подрядчика 4.2.1. Выполнить обязательства по настоящему Договору в соответствии с его условиями, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.

4.2.2. Если иное не установлено настоящим Договором, согласовать в письменном виде с Заказчиком привлечение третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. Передать Заказчику все исполненное по Договору.

4.2.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

5.1. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить их выполнение в случаях:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- обнаружения недостатков в задании на проектирование и иных исходных данных;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.2. Подрядчик не вправе передавать все исполненное по Договору третьим лицам без получения письменного согласия Заказчика.

5.3. Подрядчик производит согласование разработанной технической документации органами/организациями/лицами. Заказчик назначает своего представителя, который при необходимости от его имени участвует совместно с Подрядчиком в согласовании разработанной технической документации с заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами, а также осуществляет контроль и надзор за ходом выполнения изыскательских работ. Представитель Заказчика согласовывает акты обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ.

5.4. После разработки полного комплекта технической документации в течение (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами последней накладной (акта передачи технической документации), подтверждающей е передачу Заказчику, Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по организации проведения экспертизы технической документации, заключает и исполняет от своего имени и за счет Заказчика договор с Экспертной организацией на проведение экспертизы технической документации и получает положительное экспертное заключение. В случае получения отрицательного экспертного заключения, содержащего выводы о необходимости доработки технической документации, выполняет за свой счет соответствующие работы в срок, согласованный с Заказчиком, который не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, а также оплачивает за свой счет стоимость услуг по проведению повторной экспертизы.

5.5. При согласовании и проведении экспертизы разработанной технической документации Подрядчик устраняет за свой счет замечания Экспертной организации и/или иных компетентных органов/организаций (при их наличии).

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и условиями настоящего Договора.

6.2. Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за надлежащее составление разработанной технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

6.3. При обнаружении недостатков в разработанной технической документации или в данных изыскательских работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в результатах выполненных Работ либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а также требовать возмещения всех убытков.

6.4. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

6.5. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Проектировщик передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме.

Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость выполняемых Работ. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами акта сдачи-примки выполненных работ.

7.1. После завершения Работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ в 2 экземплярах с приложением разработанной технической документации (п. 8. Приложения №1 к Договору).

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением необходимых документов, обязуется подписать и направить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчику либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Работах и сроков их устранения.

7.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения положительного экспертного заключения Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачиприемки оказанных услуг в 2 экземплярах с приложением отчета и положительного заключения Экспертной организации.

7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением необходимых документов, обязуется подписать и направить один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг Подрядчику либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Услугах и сроков их устранения.

7.5. Устранение недостатков выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки их Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ/Услуг производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

8.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере _ от за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ()_от _ за каждый день просрочки.

8.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

8.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме.

Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА УТВЕРЖДАЮ Ректор академии А.В.Дозоров 11 июня 2013 г. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по специальности 120701 Землеустройство Квалификация Техник-землеустроитель базовый уровень подготовки форма подготовки - очная Согласовано: Проректор по учебной и воспитательной работе М.В.Постнова 11 июня 2013 г. Ульяновск, 2013 г. Аннотация программы...»

«© www.complexs.ru Комплекс – С ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ БЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 20054-82 Издание официальное (343) 378-02-78 г.Екатеринбург © www.complexs.ru Комплекс – С УДК 691.327-462:006.354 Группа Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н НЫ Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю ЗА С С Р ГОСТ ТРУБЫ БЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ Технические условия 20054- Concrete non-рressure рiрes. Sрecification ОКП с 01.01. Настоящий стандарт распространяется на бетонные безнапорные раструбные и фальцевые...»

«Подсекция Менеджмент СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКА ПОДСЕКЦИЯ Менеджмент Преодоление проблем и жизненных кризисов деловых людей России Битюцкая Ольга Михайловна. 1 Студентка Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, институт экономики и менеджмента, Пенза, Россия E-mail: ola2288@yandex.ru Специфика современного бизнеса такова, что практически каждый его участник, будь то руководитель или подчиненный, напряжен довольно долгое время. Ни возраст, ни отсутствие серьезных заболеваний в...»

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ Стандарт организации Организация строительного производства ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Издание официальное СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО МОНТАЖТЕПЛОСПЕЦСТРОЙ СТО 109 НОСТРОЙ 2.33.6 -2011 Автономная некоммерческая организация Учебно-консультационный центр Главкузбасстроя Открытое акционерное общество Центр проектной продукции в...»

«ВСЕСОЮЗНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА (ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ) ГОССТРОЯ СССР ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ (к СНиП 2.05.07-85) Москва Стройиздат 1988 Рекомендовано к изданию решением научно-технического совета Промтрансниипроекта. Распространяется на проектирование стационарных ленточных конвейеров (конвейерных линий) общего назначения с резиновыми лентами шириной от 300 до мм, применяемых для транспортирования...»

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3 Министерство образования Российской Федерации Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Сборник научных трудов Омск Издательство СибАДИ 2001 4 УДК625.7 ББК 65.9(2)306.2 П42 Рецензенты: зам. генерального директора ТПИ Омскгражданпроект С. И. Барабанов, зав. центральной лабораторией ОАО Омскавтодор А. Е. Раутенко Сборник подготовлен на...»

«ГАЗЕТА ДОНБАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 31 августа 2012 Бесплатно №10 (239) ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! Все позади. Беспокойные и наивные школьные годы, пре- сессии, бессонные ночи над курсовой и не менее строгий, но тавратившие вас из беззаботных малышей в молодых людей. кой же справедливый Иван Иваныч. Каждый здесь найдет себя: Вредный сосед по парте и строгая, но справедливая Марьван- кто-то будет продолжать научную карьеру, кто-то найдет на. Ненавистный дневник,...»

«РЯДОМ С НАМИ ФЕЛЬЕТОНЫ И ОЧЕРКИ //ПРАВДА, Москва, 1958 FB2: “rvvg ”, 13 January 2010, version 1.0 UUID: FC398D01-D603-4701-A258-7FAA09ED202C PDF: fb2pdf-j.20111230, 13.01.2012 Семен Давыдович Нариньяни Рядом с нами В этом разделе книги собраны фельетоны, печатавшиеся в Правде, Комсомольской правде, Крокодиле, Огоньке. По ним в свое время были приняты меры, виновные наказаны. Газетные фельетоны, как известно, направлены не только против отдельных лиц, но и против пережитков в сознании людей,...»

«Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Северо-Западному федеральному округу 27 декабря 2006 г. N RU513080002006001 Принят решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 10 октября 2006 г. N 67 (с внесенными изменениями от 14 декабря 2006 г. N 93) УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ПРЕАМБУЛА Город Кировск (первоначальное название - Хибиногорск) образован 30 октября 1931 года Постановлением ВЦИК от 30...»

«В газету ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ быстро и выгодно на www.PRONTO.RU НЕДВИЖИМОСТЬ 2 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 30 РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ 39 АВТО. ЗАПЧАСТИ. СЕРВИС 46 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК № 29 (682). Часть 1. Иваново и Ивановская область 16+ Рекламно-информационное издание ООО ПРОНТО-ИВАНОВО. Цена свободная 22–28 июля 2013 г. Выходит с 2000 г. 1 раз в неделю по понедельникам ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ us_0342_668д от 10 т. р. до 950 т. р. на любой срок до 7 лет; можно раб....»

«299 Том 1 (3/4) ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРА В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ Е.А. Здравомыслова, А.А. Тёмкина В статье рассматриваются основные черты гендерного порядка, сформированного посредством государственной политики по вовлечению женщины в общественное производство и полити ческую жизнь, государственного регулирования семьи, формиро вания и изменения официальных дискурсов, интерпретирующих женственность и мужественность. Авторы демонстрируют, как со ветское государство создавало...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин ИСТОРИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов всех форм обучения специальностей и направлений бакалавриата: 270102...»

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ (ЦНИИОМТП) ГОССТРОЯ СССР СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП Серия основана в 1989 году РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Москва Стройиздат 1990 Рекомендовано к изданию решением секции организации строительного производства Научно-технического совета ЦНИИОМТП Госстроя СССР. Редактор - Г.А. Полякова...»

«НАПРАВЛЕНИЕ 2 Разработка, исследование и совершенствование методов расчета конструкций и сооружений (Науч. рук. д-р. техн. наук, проф. Б.С. Соколов) Кафедра железобетонных и каменных конструкций Председатель Б.С. Соколов Зам. председателя Ф.Х. Ахметзянов Секретарь О.В. Радайкин ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 18 марта, 9.00, ауд. 4–201 1. Б.С. Соколов. Результаты НИР кафедры железобетонных и каменных конструкций за 2008-2009 г. и задачи на будущее. НИР кафедры ведется в нескольких направлениях: выполнение...»

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Тырышкин, Сергей Юрьевич Метод контроля микроклимата на основе обработки результатов совокупных измерений Москва Российская государственная библиотека diss.rsl.ru 2006 Тырышкин, Сергей Юрьевич.    Метод контроля микроклимата на основе обработки результатов совокупных измерений  [Электронный ресурс] : Дис. . канд. техн. наук : 05.11.13. ­ Барнаул: РГБ, 2006. ­ (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). Строительство ­­ Санитарно­техническое...»

«РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Выпуск 2 Градостроительные требования УДК 728.1.001.17-056.24 СОДЕРЖАТ рекомендации по проектированию элементов городской (сельской) среды — пешеходных путей, автостоянок и остановок транспорта, благоустройству территорий, а также принципы расчета и размещения объектов общественного обслуживания. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для архитекторов, градостроителей,...»

«Федеральная Единой Сетевая Компания Энергетической системы УТВЕРЖДАЮ Председатель Совета Директоров ОАО ФСК ЕЭС С.И. Шматко ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО ФСК ЕЭС Обязательно для ОАО ФСК ЕЭС и его филиалов, научноисследовательских, проектных, ремонтных, строительно-монтажных и наладочных организаций, выполняющих работы применительно к объектам ЕНЭС СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: Председатель Правления Член Совета директоров, Председатель Правления ОАО СО ЕЭС О.М. Бударгин Б.И. Аюев Москва 2011...»

«№ 22 / 17 ноября 2010 Для тех, кто СТРОИТ ДОМ и ДЕЛАЕТ РЕМОНТ Периодическое информационно- рекламное издание НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ. ОБЗОРЫ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА Строительство и недвижимость. Отделочные и строительные материалы. Мебель и дизайн интерьера. Конструкции из профиля. Оборудование и инструменты. Строительная техника и грузоперевозки. SVEPCOS: ДеКОРАТИВные ПАнеЛИ: быстро, удобно, а главное – красиво у нас вы найдете Декоративные стеновые панели появились на рынке совсем недавно, но уже...»

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСАЛ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ООО РУСАЛ ИТЦ) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ПО ПРОКАЛКЕ КОКСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКАЛИВАНИЯ В РЕТОРТНЫХ ПЕЧАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 ТЫС. Т/ГОД ОАО РУСАЛ САЯНОГОРСК КНИГА 1 МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТАИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (СТАДИЯ ПТЭО) Санкт-Петербург –...»

«Строительство уникальных зданий и сооружений. ISSN 2304-6295. 1 (16). 2014. 23-35 journal homepage: www.unistroy.spb.ru Численное моделирование стационарного теплообмена панельного здания серии ОД4 1 2 3 4 И.А. Гаас, С.А. Старцев, Н.С. Харьков, Д.С. Шуравина ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая, 29. ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ История Ключевые слова Подана в редакцию11 ноября 2013 энергоэффективность...»






 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.